AVISO DE LICITAÇÃO

 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026

 O Município de Sena Madureira-AC, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que fará realizar, a ABERTURA da CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA – Empreitada por Preço Global – Menor preço. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da obra de ampliação da Escola Municipal Walfredo Guedes Monteiro, mediante a construção de 05 (cinco) salas de aula e 02 (dois) banheiros, no Município de Sena Madureira/AC, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à completa execução do objeto, conforme projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos elaborados pela Administração Municipal. 

Retirada do Edital: a partir do dia 19/10/2026, no edifício sede da Comissão Permanente de Licitação das 07h às 12h e das 14h às 17h ou através do e-mail: licitacaosenamadureira@gmail.com, no endereço eletrônico: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu (site do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC – LICON) e no site da Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC: https://www.senamadureira.ac.gov.br/licitacoes. 

ABERTURA: 06/11/2026 às 10h15min (horário de Brasília) 

LOCAL: COMPRAS.GOV 

Sena Madureira-AC, 16 de outubro de 2026. 

Antônio Francisco Silva do Nascimento 

Secretário Municipal de Licitações e Contratos

 Decreto nº 93 de 2026